Genel Satış Koşulları 06/2023
1. Genel Hükümler
1.1 Sensocon Service Ltd. şirketinin (Sensocon Service) tüm tedarik ve hizmetleri 'nin (Sensocon Service) tüm tedarik ve hizmetleri aşağıda belirtilen koşullara tabidir. Sipariş verenin (alıcının) standart form sözleşme koşulları geçerli olmayacaktır.
1.2 Bu Genel Satış Koşullarında yer almayan herhangi bir hüküm olması durumunda, sipariş verenin veya satın alan yüklenicinin standart sözleşme koşulları değil, yasal hükümler geçerli olacaktır.
2. Teklif / Siparişin Kabulü
2.1 Belirli bir şart açıkça belirtilmedikçe, Sensocon Service'in teklifleri bağlayıcı değildir ve bir sözleşme yalnızca sipariş Sensocon Service tarafından onaylandığında yapılmış sayılır.
2.2 Madde 2.1'e göre önceden teklif içermeyen Satın Alma Siparişleri, Sensocon Service tarafından onaylanmadıkça ve onaylandığı ölçüde Sensocon Service için bağlayıcı hale gelmez. Aynı durum, sipariş verenin Sensocon Service'in teklifini değiştirdiği durumlarda da geçerlidir.
3. Satış Referansları
3.1 Kataloglarda, broşürlerde ve klasörlerde yer alan veriler ile tekliflere eşlik eden veri sayfaları ve çizimlerdeki genel bilgiler, bağlayıcı olduğu açıkça belirtilmedikçe, yaklaşık değerlerdir ve bağlayıcı değildir.
3.2 Belirli durumlarda, Sensocon Service, tasarımda değişiklik yapma ve hammadde sıkıntısı olduğunda, Sensocon Service tarafından bilinen sipariş sahibinin öncelikli endişeleri tarafından karşı çıkılmadıkça başka malzemeler kullanma hakkını saklı tutar.
3.3 Müşteriye sunulan tüm satış referansları ve diğer belgeler ile ilgili olarak. Sensocon Service mülkiyet ve telif hakkını saklı tutar; bunlar ne başka amaçlar için kullanılmalı ne de kopyalanmalı, çoğaltılmalı veya üçüncü bir tarafın kullanımına sunulmalıdır; bunlar Sensocon Service ürünlerinin veya parçalarının çoğaltılması için herhangi bir lisans verilmesini sağlamaz veya ima etmez.
3.4 Müşteriye sunulan tüm satış referansları ve diğer belgeler talep üzerine derhal Sensocon Service'e iade edilmelidir; Sensocon Service'e sipariş verilmemişse talep edilmeden iade edilmelidir.
4. Fiyatlar, Paketleme, Sigorta
4.1 Fiyatlar, paketleme, montaj ve devreye alma hariç olmak üzere fabrika veya üretim tesisi çıkışlı olarak verilir. Paketleme maliyet fiyatı üzerinden ücretlendirilir.
4.2 Satış fiyatı, herhangi bir satış, tüketim, ciro veya navlun taşıma vergisi vb. veya duruma göre Sensocon Service tarafından sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında resmi düzenlemelere uygun olarak ek olarak tahsil edilecek herhangi bir ihracat, ithalat veya diğer vergileri içermez.
4.3 Sipariş veren (alıcı) aksini açıkça belirtmedikçe, Sensocon Service sipariş edilen malları kırılma dahil olağan nakliye risklerine karşı sigortalayacak ve oluşan maliyeti sipariş verene yansıtacaktır.
5. Montaj ve Devreye Alma
Montaj/montaj, montajın denetlenmesi ve/veya devreye alma/işletmeye alma işlemlerinin Sensocon Service tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, montaj ve devreye alma için ilgili Koşullar ayrıca geçerli olacaktır; bunlar talep üzerine temin edilecektir.
6. Riskin Devredilmesi
6.1 Risk, üzerinde mutabık kalınan incoterms kuralları uyarınca sipariş verene (alıcıya) geçecektir. Böyle bir anlaşmanın olmaması durumunda risk, malların ilk taşıyıcıya teslim edilmesiyle alıcıya geçecektir. Bu, kısmi sevkiyatlar veya Sensocon Service'in sevkiyat, taşıma ve montaj maliyeti gibi ek hizmetleri ve ödemeleri üstlenmeyi taahhüt ettiği durumlar için de geçerli olacaktır.
6.2 Sensocon Service'in kontrolü dışındaki nedenlerle sevkiyat gecikirse, sevkiyata hazır olma bildirimi üzerine risk alıcıya geçecektir.
7. Teslimat Tarihi
7.1 Teslimat süresi, sözleşmenin ifası için tüm ticari ve teknik gereklilikler netleştirildiğinde, sipariş veren tarafından tedarik edilecek belgeler Sensocon Service tarafından alındığında, gerekli olabilecek herhangi bir resmi izin veya ibraname verildiğinde ve sözleşmede öngörülen (avans) ödemeler Sensocon Service'in banka hesabına yatırıldığında başlar. Teslimat zamanına uyulması, alıcı tarafından sözleşmeden doğan yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine bağlıdır. Mallar, üzerinde anlaşılan teslimat süresinin sona ermesinden önce ilk taşıyıcıya teslim edilirse veya alıcıya gönderilmeye hazır olduğu beyan edilirse zamanında teslim edilmiş sayılır. Kısmi teslimatlara makul ölçüde izin verilir. Küçük kusurlar alıcının malları teslim alma yükümlülüğünü etkilemez; bu bakımdan teslimat süresine uyulmuş sayılır.
7.2 Teslimatın Sensocon Service'in kontrolü dışındaki öngörülemeyen olaylar (doğal afetler) nedeniyle gecikmesi halinde, teslimat süresi en geç altı ay olmak üzere makul ölçüde uzatılacaktır. Doğal afetler aynı zamanda grev, lokavt, sabotaj, Sensocon Service'in kusuru olmaksızın meydana gelen işletme arızası, Sensocon Service'in kusuru olmaksızın önemli aletlerin veya iş parçalarının kullanılamaz hale gelmesi, resmi izinlerin verilmemesi veya gecikmesi ve diğer öngörülemeyen olaylar olarak kabul edilir.
8. Ödeme Koşulları
8.1. Ödemeler, Sensocon Service'in teklifinde ve/veya sipariş onayında aksi belirtilmedikçe, fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacaktır. Kısmi sevkiyatlar durumunda Sensocon Service buna uygun olarak kısmen fatura düzenleme hakkına sahip olacaktır.
8.2. Ödemeler yalnızca Sensocon Service'in hesaplarından birine yapılacak ve herhangi bir kesinti olmaksızın vade tarihinde postasız ve harçtan muaf olarak gerçekleştirilecektir. Sensocon Service ve alıcı arasındaki özel anlaşma üzerine faturaları veya çekleri kabul ederek Sensocon Service'e tahakkuk eden ücretler, masraflar veya çeşitli masraflar alıcıya ait olacaktır. Ödemenin ne zaman muaccel olacağının belirlenmesi, fatura tarihi veya sevkiyata hazır olma bildirimi ile ilgili olacaktır. Her türlü ödemenin yerine getirilme tarihi, ödenen meblağın fiilen Sensocon Service'in tasarrufunda olduğu tarih olacaktır.
8.3 Karşı talepler nedeniyle ödemenin durdurulmasına veya ödemelerin herhangi bir karşı talebe mahsup edilmesine yalnızca söz konusu karşı taleplerin tartışmasız veya yasal olarak tespit edilmiş olması halinde izin verilebilir.
9. Mülkiyet Hakkının Saklı Tutulması
9.1 Sensocon Service, ek talepler de dahil olmak üzere Sensocon Service'in alıcıyla olan ticari işlemlerinden kaynaklanan her türlü taleple ilgili olarak tam ödeme yapılana kadar tedarik edilen mallardaki mülkiyet haklarını saklı tutar. Alıcı ödemelerde temerrüde düşerse, Sensocon Service resmi bir bildirimde bulunmaksızın malları teminat olarak geri alma hakkına sahip olacaktır. Sensocon Service tarafından mülkiyet hakkının talep edilmesi ve teslimat kalemlerinin haczedilmesi, Müşteri Kredisi Yasası geçerli olmadıkça, sözleşmenin iptali olarak kabul edilmeyecektir. Mülkiyet haklarının saklı tutulmasının geçerliliği ile ilgili olarak alıcının ülkesinde veya malların varış yerinde özel düzenlemeler veya başka hükümler uygulanıyorsa, alıcı, Sensocon Service'in haklarını korumak için bu tür düzenlemelerin veya hükümlerin şartlarını yerine getirmeyi taahhüt edecektir.
9.2 Alıcı, teslimat kalemlerini düzenli iş akışı içinde elden çıkarma hakkına sahiptir. Sensocon Service'in mülkiyet hakkı süresi boyunca alıcıda ortaya çıkan ve bu tür veya haksız tasarruflardan kaynaklanan talepler şimdi bile Sensocon Service'e devredilecektir. Herhangi bir zamanda iptale tabi olarak, alıcı alacakları tahsil etmeye yetkili olacaktır.
9.3 Sensocon Service, alıcının talebi üzerine, toplamı teminat altına alınacak çözülmemiş alacakları %20'den fazla aşacak şekilde yasal olarak hak sahibi olduğu menkul kıymetleri serbest bırakmayı taahhüt eder.
9.4 Mallar üzerindeki herhangi bir çalışma ve tedarik edilen malların herhangi bir şekilde işlenmesi, Sensocon Service'in katılımı olmaksızın Sensocon Service için alıcı tarafından üstlenilecektir. Tedarik edilen malların Sensocon Service'e ait olmayan başka bir ekipman için kullanılması, bağlanması, karıştırılması veya karıştırılması durumunda, Sensocon Service, çalışma, işleme, bağlantı, karıştırma veya karıştırma tarihinden önce var olan kalan ekipmana tedarik edilen malların değeri ile orantılı olarak yeni ekipmanda ortak mülkiyet hakkına sahip olacaktır. Alıcı kanunen tek mülkiyete sahip olursa, Sensocon Service'e karşılık gelen ortak mülkiyet payını verecek ve böylece ekipmanı Sensocon Service için emanet olarak tutacaktır. Paragraf 9'daki hükümler ortak mülkiyet payı için de aynı şekilde geçerli olacaktır.
9.5 Üçüncü şahıslar tarafından uygulanan kısıtlamalar veya bu tür diğer önlemler alıcı tarafından gecikmeksizin Sensocon Service'e bildirilmelidir.
9.6 Mülkiyet haklarının saklı tutulduğu süre boyunca alıcı, kendisine tedarik edilen malları hırsızlık, kırılma, yangın ve su gibi risk ve hasarlara karşı tam olarak sigortalamayı ve talep üzerine Sensocon Service'e kanıt sunmayı taahhüt eder. Alıcının talep edilen kanıtı makul bir süre içinde sunmaması durumunda, Sensocon Service, masrafları alıcıya ait olmak üzere bu sigortayı yaptırma hakkına sahip olacaktır.
10. Garantiler
10.1 Sensocon Service, kendi takdirine bağlı olarak, risk geçmeden önce kusurlu olan (örneğin hatalı tasarım, malzeme veya işçilik kusuru, teklif edilen performans rakamlarına ulaşılamaması nedeniyle) tedarik edilen malları veya bunların parçalarını onarmayı veya değiştirmeyi taahhüt eder.
10.2 Onarım veya değişimin başarısız olması durumunda, alıcı kendi takdirine bağlı olarak yeniden yasaklama veya indirim talep etme hakkına sahip olacaktır.
10.3 Kusur bildirimi teslimat tarihinden itibaren üç hafta içinde yapılmalıdır. Bu kuralın istisnası olarak, tedarik edilen malların muayenesinde bile fark edilemeyen kusurlar, tespit edildikten hemen sonra bildirilmelidir. Şikayet, bulunan kusurların veya hataların niteliğini ve bunların hemen mi yoksa tedarik edilen malların veya parçaların daha sonraki işlemlerinden veya işlenmesinden sonra mı keşfedildiğini belirtmelidir. Sensocon Service, kusurluluğu kendi personeli tarafından kontrol ettirme hakkına sahiptir. Özellikle Sensocon Service'in bakım ve servis talimatlarına uygunluk kontrol edilecektir.
10.4 Karşılıklı mutabakatın ardından alıcı, Sensocon Service'e, Sensocon Service'in kendi takdirine bağlı olarak gerekli görebileceği onarımları veya değiştirmeleri gerçekleştirmesi için makul bir süre ve fırsat tanıyacaktır. Alıcı bunu yapmazsa, Sensocon Service herhangi bir garanti veya yükümlülükten kurtulacaktır. Yalnızca çalışma güvenliğinin tehlikeye atılması veya aşırı hasar riski gibi olağanüstü durumlarda - bunun üzerine Sensocon Service derhal bilgilendirilecektir - veya Sensocon Service'in hasarı gidermede gecikmesi durumunda, alıcı kusuru kendisi giderme veya üçüncü bir tarafça giderilmesini sağlama ve zorunlu olarak ortaya çıkan maliyeti Sensocon Service'ten geri alma hakkına sahip olacaktır.
10.5 Sensocon Service, haklı oldukları kanıtlandığı ve kusur zamanında doğru bir şekilde bildirildiği takdirde, garanti talepleri için onarım veya değişimden kaynaklanan doğrudan maliyeti, yani nakliye dahil olmak üzere değiştirilen parçanın maliyetini ve parçanın sökülmesi ve montajı için makul maliyeti ve - münferit durumda adil bir şekilde talep edilebilmesi şartıyla - mekanik ve yardımcılarından herhangi birini hazır bulundurma maliyetini karşılayacaktır. Diğer tüm masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.
10.6 Tedarik edilen mallara ilişkin garanti talepleri için sınırlama süresi teslimat tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti talepleri yalnızca gerekli bakım ve onarım prosedürleri yerine getirilmiş ve belgelenmişse kabul edilecektir.
10.7 Değiştirilen parçalar ve onarımlarla ilgili garanti talepleri üç ay sonra sona erer, ancak orijinal olarak tedarik edilen malların garanti süresinden önce sona ermez.
10.8 Diğer taleplerle ilgili olarak Paragraf 12.2 geçerli olacaktır.
11. Patent İhlali Sorumluluğu
11.1 Sensocon Service tarafından aksi belirtilmedikçe, tedarik edilen mallar, Sensocon Service'in bilgisi dahilinde, Türkiye'de herhangi bir üçüncü taraf hakkından ari olarak yayınlanmış önceki tekniğe uygundur. Buna rağmen, işbu sözleşme kapsamında tedarik edilen mallar veya bunların bir kısmı, sözleşmenin imzalandığı anda, Türkiye'de halihazırda verilmiş ve yayınlanmış bir üçüncü taraf patentini ihlal ederse veya - tedarik edilen mallar açıkça belirli bir süreç hakkı içeriyorsa - alıcının yasal işlemlerde dava edildiği patentli süreç haklarını ihlal ederse, Sensocon Service, masrafları kendisine ait olmak üzere ve makul bir süre içinde kendi takdirine bağlı olarak, alıcıya malları veya bunların bir kısmını kullanmaya devam etme veya bunları ihlal etmeyen mallar veya süreçlerle değiştirme veya değiştirme veya sözleşmeden çekilme hakkını sağlayacaktır. Sensocon Service, örneğin süreçler, uygulamalar, ürünler vb. için hiçbir ek sorumluluk kabul etmez.
11.2 Alıcı tarafından sağlanan bir tasarım veya şartname ile üçüncü taraf patentleri ihlal edilirse, alıcı Sensocon Service'in savunmasını herhangi bir iddiaya karşı yürütecek ve uygulama durumunda Sensocon Service'i rahatlatacaktır.
12. Sensocon Service'in Diğer Sorumluluğu; Alıcının İptal Hakkı
12.1 Sensocon Service'e atfedilebilecek bir gecikme nedeniyle alıcının kayıp veya zarara uğraması durumunda, alıcı, gecikmenin her tam haftası için %0,5 oranında, ancak toplamda %5'i geçmeyecek şekilde, tüm sevkiyatın teslimatı geciken ve sözleşmede öngörüldüğü şekilde zamanında kullanılamayan kısmının değerinin gecikme tazminatı olarak talep etme hakkına sahip olacaktır.
12.2 Sensocon Service'in kasıtlı eylem veya ağır ihmal veya maddi sözleşme hükümlerinin ihlali veya kişisel yaralanma, özel mülke maddi hasar sorumluluğuna ilişkin yasal hükümlere dayanmadıkça, bu koşullarda açıkça belirtilenler dışında, özellikle kar kaybı ve kusurlardan kaynaklanan dolaylı zararlar gibi yasal gerekçelere dayanan diğer talepler hariç tutulur.
12.3 Alıcının gecikme ve imkansızlık durumunda yasal iptal hakkı etkilenmeden kalır.
13. Yerine Getirme Yeri, Yargı Yetkisi, Uygulanacak Hukuk
13.1 İfa yeri Ankara olacaktır. Sensocon Service ayrıca alıcının iş yeri üzerinde yargı yetkisine sahip Mahkeme nezdinde alıcıya dava açma hakkına sahip olacaktır.
13.2 Tüm sözleşme hükümlerine ek olarak, sözleşmeler Türkiye yasalarına tabi olacaktır. Tek tip BM Satış Yasası (CISG) uygulanmaz. Yabancı ülkelerle ilgili sözleşmelere Uluslararası ve Türk İhtilaf Kuralları da uygulanmayacaktır.
Not: Türk Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Sensocon Service'in alıcı verilerini sakladığı ve bu verilerin işlendiği belirtilmektedir.